САНАТОРИИ

Договор на вентиляцию

1.2. Заказчик обязуется своевременно произвести оплату работ по обслуживанию кондиционеров.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производства, связанных с этим работ составляет 2000,00 ( ) рублей, в т.ч. НДС 18% - 305 руб.08 коп. калькуляция проводимых работ изложена в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.2. Условия оплаты: 100% оплата производится в течение __ (____) дней после окончания работ на объекте и принятия работ Заказчиком.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки начала работ (п. 4.1. настоящего Договора) составляют 2 (два) рабочих дня с момента извещения Заказчиком о готовности проведения работ.
3.2. Периодичность проведения работ составляет один раз в ____ месяцев.
3.3. Внеочередные вызовы неограниченны, круглосуточный телефон экстренной поддержки: ________________
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Работы по обслуживанию осуществляются в один этап:
–диагностика, чистка, дезинфекция, ремонт и заправка систем кондиционирования.
Полное описание проводимых работ указано в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Изначально необходимо внимательно изучить прайсы компании, которая предлагает услуги по установке воздуховодов и кондиционеров
Мы готовы к рассмотрению комментариев относительно условий, указанных в договоре, однако только в случае если имеются на это серьёзные основания (к
л
В предмете договора на монтаж вентиляции указывается, что подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы по монтажу системы вентиляции с использованием собственных сил, средств и материалов. В этом пункте указывается также гарантийный срок, предоставляемый подрядчиком на оборудование и монтажные работы. Заказчик, в свою очередь, обязуется создать необходимые условия для выполнения обозначенного спектра работ и по их завершении подписать акт о приеме работ и выполнить оплату. Схема оплаты, как и процент предоплаты, определяются подрядчиком и заказчиком и указываются в соответствующем разделе договора. Договор составляется в 2-х экземплярах, вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения подрядчиком и заказчиком своих обязанностей.
________________________________
5.2. Стоимость работ по настоящему Договору может быть пересмотрена по согласованию сторон в случае отклонения по требованию Заказчика объема работ от предварительно оговоренного.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение срока выполнения Работы, указанного в п. 1.3. настоящего Договора. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных пп. 5.1.1 и 5.1.2, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки.
6.3. При нарушении Заказчиком сроков, предусмотренных пп. 5.1.1 и 5.1.2 Подрядчик вправе приостановить выполнение работ и в одностороннем порядке изменить срок окончания работ, установленный п. 1.3.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств.
6.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства,действующего на территории Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны договор на вентиляцию стремиться договор на вентиляцию путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора
10. Адреса и банковские реквизиты:
Заказчик:
в банке __________________________________________

Комментарии

Тема: Вентиляция прайс
Опубликовано Майли-Сайрус Ханна-Монтана в 15:19

акт приемки естественной вентиляции
Калориферы бывают 2 типов:Такая приточная установка нагнетает свежий воздух через вентиляционные решетки , расположенные в потолке, и прибивает тяжелые пары с краской к полу.
______________________________________________________________

Тема: Вентиляция прайс
Опубликовано Валерия Ли в 22:15

аэродинамика вентиляция
Фасонные части на воздуховодах систем пневмотранспорта по конфигурации существенно отличаются от аналогичных элементов в приточных или вытяжных системах вентиляции.
______________________________________________________________

Оставить комментарий

  © ВЕНТИЛЯЦИЯ РОССИИ. Все права защищены..